（2021）粤06民终11390号案基本案情

2019年12月28日，珅宝公司（甲方，卖方）与邓某（乙方，买方）签订《商品车销售合同》，约定：双方买卖的车辆为型号G07X7xDriveM50i**汽车，车身/内饰颜色为象牙白色个性化定制，车辆实际成交价格1,691,000元，代办业务服务费为368,747元。乙方在合同签订之日向甲方支付263,000元作为定金，车辆交车日期为2020年7月31日。甲方未能按照合同约定的时间交付车辆的，自逾期之日起至实际交付日止，每逾期1日按乙方已付款的1‰向乙方支付违约金。逾期交付车辆超过1个月的，乙方有权解除合同，甲方应当双倍返还乙方所付定金。因发生自然灾害、战争、罢工、疫病、禁运、政府行为或国家法律法规政策发生重大变化等本合同的一方不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件，导致本合同的一方不能或延误履行其在本合同项下义务的，该方可根据不可抗力事件的影响，部分或者全部免除责任；但买卖任何一方迟延履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

2020年9月23日，邓某委托律师向珅宝公司发出《律师函》，称：珅宝公司未按合同约定向邓某交付车辆，已逾期超过一个月，邓某决定解除合同，并要求珅宝公司返还定金。上述《律师函》于2020年9月24日到达珅宝公司处。

2020年12月2日，珅宝公司向邓某发出《催款函》，称邓某所购车辆已于2020年12月2日到达珅宝公司，要求邓某支付尾款并提车。上述《催款函》于2020年12月3日到达邓耀祺处。

因索要未果，邓某就此向法院起诉。

一审法院认为公司无法按时交付车辆是受疫情影响所致，不存在过错，未支持邓某双倍返还定金的请求，邓某不服一审判决，提起上诉，二审维持一审判决。

二审法院认为，本案争议焦点为：珅宝公司是否应承担违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的克观情况。”涉案合同于2019年12月26日订立，随后在全世界范围内爆发的新冠疫情导致的工厂停工、国际航运受阻系不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，珅宝公司对于未能在合同约定期限内交付车辆不存在过错。再者，根据珅宝公司工作人员林某与邓某的微信聊天记录，珅宝公司对相关情况已尽到及时通知义务，邓某亦未举证证明其存在扩大的损失。珅宝公司主张免除其逾期交货的违约责任，符合上述法律规定，本院予以支持，依法驳回邓某的上诉请求。

鉴于目前疫情反复，4S店交车可能会受到影响。对此，律师建议4S店应合理采取措施以降低承担违约责任的风险，并提出如下意见供参考：

1、汽车销售合同内容的设计，尽可能详尽且具有可操作性。对于一些不好把握的事项，如关于具体交车时间的约定，可以进行弹性设计，让自己具有可操作性空间。例如可约定“实际交车时间以销售方另行发出的通知为准”。

2、审慎评估因疫情导致的延时交车期限，并按照合同约定及时向消费者履行延期交车的通知义务。有条件的，建议与消费者重新签订补充协议以明确新的交车时间、过户期限等。

3、履行减损义务，针对延期交车一事，应主动收集与厂家之间针对订购车辆的交付问题进行多次沟通的证明材料等。

4、如正在面临或即将面临逾期交车的问题，注意要收集系厂家原因及受疫情影响，影响交付的证据材料。